Сообщений в теме: 14450

[Zevs-05]

Server

Спасибо за консультацию

[Lilow]

Прошу помощи: выложите, пожалуйста, типовой договор о разработке ПО и передаче неисключительных прав!!!

[Server]

Lilow
Есть один договор - не совсем удачный, но вдруг пригодится?

ДОГОВОР №

г. Москва «___"__________ 2008 г.


ОАО «________», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Первого заместителя генерального директора _______, действующего на основании доверенности № _____ от ______, с одной стороны, и ООО «_______», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице и.о. Генерального директора ООО "________" __________, действующей на основании Доверенности от _____, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

Нижеприведенные термины используются в настоящем Договоре в следующем значении, если прямо не указано иное:

Услуги - консультационные услуги, техническая помощь и иные виды деятельности и работ, предусмотренных Приложением № 1 к Договору, оказываемые Исполнителем Заказчику.

Конфиденциальная информация для конкретной Стороны - любая информация и/или данные (в устной, письменной или электронной форме), принадлежащие такой Стороне или относящиеся к ней (или, для случая фирмы «_____», к его лицензиарам, а для случая Заказчика – к любым структурным единицам Группы компаний Заказчика «_____», включая юридические лица, представительства или филиалы), к ее или их деятельности, делам или операциям, не являющиеся общедоступными, не относящиеся к сведениям, указанным в ст. 5 Закона РФ «О коммерческой тайне» от 29.07.04 (с последующими изменениями и дополнениями), и
 обозначенная любой стороной в качестве информации, составляющей коммерческую тайну, либо иную информацию, доступ к которой ограничивается на основании федеральных законов;
 в отношении которой соответствующая сторона сама поддерживала режим коммерческой тайны до передачи данной информации другой стороне;
 о конфиденциальном характере которой любая из сторон сообщила другой стороне в устной или письменной форме (соответственно для информации, передаваемой в устной или письменной форме); или
- которая разумным образом в аналогичных обстоятельствах должна считаться конфиденциальной в силу своего характера или своей природы, - в том числе информация о результатах интеллектуальной деятельности, а именно сведения производственные, технические, экономические, организационные и другие, содержащиеся в чертежах, технических описаниях или иных документах), за исключением случаев их официальной публикации при оформлении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе, для случая Исполнителя и его лицензиаров. Заказчик признает, что вся информация, содержащаяся в лицензионных продуктах Исполнителя или относящаяся к ним, является Конфиденциальной информацией.

Интеллектуальная собственность - любые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ или услуг в соответствии с действующим законодательством (объекты авторских и патентных прав, секреты производства (ноу-хау), товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения, фирменные наименования и т.п.),

Персонал - любые лица, будь то работники или субподрядчики Исполнителя, которым Исполнитель поручает выполнение работ.

Договор - настоящий Договор вместе со всеми Приложениями к нему.

Применимое право - право, предусмотренное разделом XII настоящего Договора.

План внедрения (план Проекта) - согласованный между сторонами порядок выполнения работ.

Программное обеспечение - программы для ЭВМ и прочая аналогичная продукция фирмы «_____», а также программы для ЭВМ, изменения и модификации к ним, создаваемые Персоналом Исполнителя в связи с выполнением работ в рамках настоящего Договора.

Проект – уникальное комплексное мероприятие, ограниченное по времени, бюджету, ресурсам, направленное на разработку методологии и внедрение Программного обеспечения в целях решения специфических задач Заказчика, связанных с профильной деятельностью компании.

Группа компаний «______» - Заказчик и его дочерние и зависимые Общества на территории и за пределами территории России.

Система – Программное обеспечение, настроенное в соответствии с Концептуальным проектом

Концептуальный проект – описание бизнес-процессов Заказчика в терминах, используемых для настроек Программного обеспечения.

ДК – дочерняя компания Заказчика

Методология – совокупность регламентирующих и методических документов (бюджетный классификатор, методика планирования, регламент бюджетной консолидации и т.п.), раскрывающих содержание процессов консолидации бюджетов
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы/оказать Услуги по разработке Методологии, разработке, внедрению и обновлению Программного обеспечения Проекта «Консолидированный бюджет группы «_____», которые определены в Приложении № 1 к настоящему Договору, и сдать результаты работ Заказчику. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
Вся документация и все другие материалы, поставляемые Заказчику по настоящему Договору, будут составляться на основании соответствующих стандартов Исполнителя, если Стороны в письменной форме не договорятся об ином.
2.2 Работы выполняются в два этапа:
 Этап I (Фаза 1 Подготовка проекта, Фаза 2 Концептуальное проектирование);
 Этап II (Фаза 3 Реализация, Фаза 4 Окончательная подготовка, Фаза 5 Ранняя поддержка, Фаза 6 Закрытие);
2.3 Перечень результатов работ по этапам и перечень отчетных материалов приведены в Приложении №1 к настоящему Договору.
2.4 Длительность этапов работ и их стоимость приведены в Приложении №2 к настоящему Договору.
2.5 План-график работ с указанием содержания и последовательности работ по этапам, ответственных, основных и промежуточных результатов работ и форматов предоставления результатов приведен в Приложении №3 к настоящему Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.1. Исполнитель обязуется:
Проводить работы на условиях настоящего Договора и в соответствии с составом, сроками и содержанием согласно Приложениям №1, №2, №3 к настоящему Договору, а именно:
- в рамках Проекта разработать и сдать Заказчику Программное обеспечение и Методологию, а также оказывать Заказчику Услуги в соответствии с согласованными требованиями;
 качественно выполнять согласованные объемы работ в согласованные сроки;
 регулярно информировать Заказчика о ходе выполнения работ;
 своевременно информировать о возможных изменениях срока выполнения работ;
 соблюдать бюджет Проекта;
 содействовать Заказчику при координации Проекта;
 оказывать поддержку при разработке и проведении тестов;
 осуществлять контроль за динамикой Проекта в соответствии с Планом Проекта;
 оказывать методологическую поддержку по ведению Проекта;
 подготовить систему к продуктивному использованию в согласованном объеме и в согласованные сроки;
 осуществлять раннюю поддержку Заказчика после перехода в продуктивную эксплуатацию на условиях, согласованных обеими Сторонами в объеме, зафиксированном в Приложении № 1.
Стороны особо оговаривают, что работы/услуги по программированию дополнительных разработок, настроек и модификаций не входят в объем осуществляемых работ, если только иное не предусмотрено Приложением № 1 к настоящему Договору.
3.1.2. Согласовать с Заказчиком персональный состав своих консультантов, предлагаемых к включению в рабочую группу Проекта для исполнения работ по настоящему Договору. Состав ключевых консультантов Исполнителя фиксируется в Оргструктуре Проекта (которая является одним из результатов работ по Фазе 1 Этапа I). Исполнитель имеет право отстранить любое лицо Персонала от выполнения работ, но при этом Исполнитель обязан предварительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием причины замены, а также предоставить информацию о предлагаемой для замены кандидатуре и обеспечить замену такого лица лицом с квалификацией, адекватной уровню оказываемых услуг. Заказчик имеет право требовать отстранения любого лица Персонала от выполнения работ по Проекту с аргументированным обоснованием причины в письменной форме. Исполнитель обязан в 5-дневный срок предложить замену данному члену персонала.
3.1.3. Предоставлять Заказчику для согласования промежуточные результаты работ по каждому из этапов в соответствие с планом - графиком работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).
3.1.4. В случае, если Исполнитель привлекает к исполнению настоящего Договора субподрядчика, то Исполнитель в качестве генерального подрядчика несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком. Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Запрашивать и получать от уполномоченных представителей Заказчика информацию о деятельности Группы компаний «____, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.
3.2.2. Выполнять работы досрочно с согласия Заказчика.
3.2.3. Приостановить выполнение работ в случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.4.1.1 настоящего Договора до момента выполнения Заказчиком обязательств по данному пункту.
3.2.4. В случае задержки Заказчиком сроков принятия работ, подписания актов, кроме случаев, когда данная задержка произойдет по вине Исполнителя или в результате действия непреодолимой силы, Исполнитель имеет право отсрочить выполнение услуг на фактически просроченное количество дней. Такая отсрочка соразмерно отодвигает сроки исполнения Договора, указанные в календарном плане услуг по этапу.
3.2.5. Для выполнения услуг по первой фазе Договора (Приложение № 1) привлечь субподрядную организацию ООО «_____ Консалтинг».
3.3 Заявления и гарантии Исполнителя:
3.3.1 Исполнитель гарантирует, что работы и Услуги по Договору будут осуществляться (оказываться) в соответствии с наивысшими стандартами качества, принятыми в отрасли информационных технологий на дату заключения настоящего Договора.

3.3.2 Исполнитель гарантирует, что выполнение работ и оказание Услуг будет осуществляться Персоналом, обладающим необходимой квалификацией.

3.3.3 Исполнитель гарантирует, что предоставлению права пользования объектами Интеллектуальной собственности, принадлежащими фирме «______», создаваемыми или изменяемыми в ходе исполнения настоящего Договора, не препятствуют права третьих лиц. При привлечении Персонала Исполнителя, а также третьих лиц к реализации Проекта и к оказанию Услуг по настоящему Договору, в случаях создания такими лицами объектов Интеллектуальной собственности, Исполнитель гарантирует, что он самостоятельно урегулирует с такими лицами вопросы использования объектов Интеллектуальной собственности, включая вопросы выплаты авторского вознаграждения, использования личных неимущественных прав авторов и передачи имущественных прав на их использование Заказчику при необходимости такой передачи. В любом случае Исполнитель гарантирует, что результаты этапов работ, передаваемые Заказчику и указанные в Приложении № 1 к Договору, не будут нарушать исключительные права третьих лиц.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно оплачивать работы и Услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе VI настоящего Договора, и принимать результаты выполненных работ/оказанных Услуг, определенных в Приложении № 1 к настоящему Договору, в соответствии с разделом V настоящего Договора.
4.1.2 В срок не позднее 3-х (Трёх) рабочих дней после подписания настоящего Договора назначить со своей стороны руководителя Проекта, ответственного за предоставление Исполнителю информации и организацию взаимодействия Персонала Исполнителя с руководителями и сотрудниками Заказчика в объеме, необходимом для выполнения работ/оказания Услуг по настоящему Договору, а также за приемку результатов по этапам и Договору в целом.
4.1.3 Принимать участие в работах по Проекту в соответствии с ответственностью Заказчика, определенной Планом-графиком работ (Приложение №3).
4.1.4 Обеспечить доступность руководителей и специалистов Заказчика для проведения интервью силами Персонала Исполнителя.
4.1.5 Оказывать полное и всесторонне содействие Персоналу Исполнителя в ходе оказания последним Услуг (выполнения работ), выражающееся, в частности, в своевременном реагировании на запросы Персонала, связанные с выполнением Договора, а также обеспечить доступ Персонала к сотрудникам Заказчика и в его помещения в обоснованно установленное время в течение всего времени оказания Услуг.
4.1.6 Обеспечить предоставление Исполнителю всей информации, необходимой для оказания Услуг/выполнения работ в полном объеме и в сроки, обеспечивающие план выполнения работ/оказания Услуг Исполнителем. Заказчик обязуется по требованию Исполнителя предоставить электронные или бумажные версии документов и базы данных, относящиеся к предмету настоящего Договора. Отсутствие документов, отчетности и иной информации, а равно и их электронных или бумажных версий независимо от того, произошло ли это по вине Заказчика или без его вины, если это повлечет невозможность завершить выполнение работ/оказание Услуг (простой), предусмотренных Планом-графиком работ (Приложение № 3), является основанием для автоматического продления срока Договора на период, необходимый для завершения выполнения работ/оказания Услуг, и корректировки Плана-графика работ по Проекту.
В случае простоя составляется акт, в котором указываются причины и период простоя. Акт подписывается со стороны Исполнителя руководителем проекта, а со стороны Заказчика - одним из должностных лиц, являющимся руководителем проекта со стороны Заказчика.
Несоблюдение вышеуказанных требований в случае, если это повлечет за собой простой, является основанием для автоматического продления срока выполнения работ/оказания Услуг на период, необходимый для завершения выполнения работ/оказания Услуг и корректировку Плана-графика работ по проекту.
4.1.7 При оказании Услуг на территории Заказчика или, по просьбе Заказчика, на другой территории, Заказчик обязан за свой счет предоставить сотрудникам Исполнителя надлежащим образом оборудованные офисные помещения, средства связи (Интернет, междугородная или международная телефонная связь, печатные, фотокопировальные средства) и любые другие средства, необходимые для оказания услуг. Вышеуказанные помещения и средства должны предоставляться Заказчиком в надлежащем рабочем состоянии, а также должны быть обеспечены условия для подключения необходимого коммуникационного / компьютерного оборудования в этих помещениях в связи с мотивированным запросом Персонала Исполнителя.
4.2 Заказчик имеет право:
4.2.1 Привлекать внешних консультантов для осуществления экспертизы результатов работ, выполненных Исполнителем по настоящему Договору.
4.2.2 Если во время выполнения работ/оказания Услуг станет очевидным, что они не будут выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при невыполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить выполнение работ/оказание Услуг другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТЫ
5.1. По окончании каждого этапа Исполнитель представляет Заказчику отчет о выполненных работах/оказанных Услугах.
5.2. Отчет о выполненных работах/оказанных Услугах должен быть представлен Заказчику на следующий день после окончания срока, отведенного на проведение этого этапа в соответствии с Планом - графиком (Приложение №3 к настоящему Договору), и содержать следующие материалы:
 полный комплект документов, перечисленных в разделе «Результаты работ по этапу» соответствующего этапа работ/Услуг (Приложение №1 к настоящему Договору);
 акт приема - передачи отчетных документов по этапу, фиксирующий момент завершения работ/Услуг по этапу Исполнителем и получение отчетных документов по этапу Заказчиком;
 акт сдачи-приемки работ по этапу (Приложение № 5);
 счет на оплату.
5.3. Акт приема-передачи отчетных документов по этапу подписывается Сторонами непосредственно в момент передачи отчетных документов при наличии полного комплекта документов, указанных в п.5.2 настоящего Договора.
5.4. Акт сдачи-приемки работ по каждому из этапов должен быть подписан Заказчиком в срок не позднее 10-ти (Десяти) рабочих дней с момента получения отчета о выполненной работе/оказанных Услугах и Акта. При этом Заказчик имеет право предоставить в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента получения отчета о выполненной работе/оказанных Услугах письменный мотивированный отказ с указанием конкретных недостатков, а Исполнитель в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного мотивированного отказа должен провести необходимые доработки отчета о выполненной работе и представить результаты доработки отчета Заказчику.
5.5. Указанный в п. 5.4 Договора срок подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки работ с учетом объемов и сложности отчетных материалов Исполнителя может быть продлен до 15-ти (Пятнадцати) рабочих дней, если Заказчик уведомит об этом Исполнителя, в срок, не превышающий 2-х (Двух) рабочих дней с даты получения отчета о выполненной работе. Также срок доработки отчета о выполненной работе Исполнителем с учетом объемов и сложности необходимых исправлений согласно письменным мотивированным замечаниям Заказчика может быть продлен до 15-ти (Пятнадцати) рабочих дней.
5.6. В случае повторного мотивированного отказа Заказчика подписать Акт сдачи - приемки работ после представления Исполнителем доработанного отчета о выполненной работе (п. 5.4 настоящего Договора) Заказчик также обязан в течение сроков, регламентированных п.5.4 и 5.5 настоящего Договора, составить письменный ответ с указанием конкретных недостатков и предоставить его Исполнителю. В этом случае Сторонами оформляется Акт согласования с конечным перечнем недостатков и сроков их устранения. При возникновении спорных вопросов при приемке работ/Услуг Стороны в течение одной рабочей недели вырабатывают единое решение и, при необходимости, вносят изменения в описание услуг, оформляя их дополнительными соглашениями к Договору.
5.7. Если в течение установленных Сторонами сроков подписания отчета о выполненной работе/оказанных Услугах (п. 5.4, 5.5 и 5.6) Заказчик не подпишет Акт сдачи-приемки работ/Услуг и не представит письменный мотивированный отказ, то работы/Услуги считаются принятыми и подлежащими оплате, а Акт сдачи-приемки – подписанным Заказчиком.
5.8. Счет-фактура представляется в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.
6. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
6.1. Общая стоимость работ/Услуг по Договору определяется Приложением №2 к настоящему Договору и составляет ______ (______________) рублей, включая НДС в размере ______ (_________) рублей. Вознаграждение за предоставление неисключительного права использования Программного обеспечения составляет___________ (________________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ;
6.2. Стороны пришли к соглашению, что указанная в п. 6.1 настоящего Договора общая стоимость работ/Услуг и лицензионное вознаграждение являются твердыми суммами. Изменение стоимости отдельных этапов работ/Услуг и соответствующее изменение цены Договора в целом допускается только в случаях изменения объемов и сроков выполнения работ/оказания Услуг и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
6.3. Кроме фиксированной стоимости, оговоренной в п. 6.1 Договора, счета, выставляемые Исполнителем Заказчику, могут включать командировочные расходы (проезд и проживание). Необходимость каждой командировки согласуется Исполнителем с Заказчиком до ее начала. Заказчик обязуется оплатить проезд и проживание Персонала Исполнителя во время необходимых командировок в сумме понесенных Исполнителей фактических расходов, подтвержденных документально.
6.4. Если возникла необходимость в оказании дополнительных услуг и по этой причине в существенном превышении цены Договора, Исполнитель обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Договоре цены (п. 6.1), вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора. В этом случае Исполнитель может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работ/оказанных Услуг.
6.5. Исполнитель, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работ/Услуг и лицензионного вознаграждения в размере, определенном Договором.
6.6. При существенном возрастании объема и стоимости работ/Услуг по Проекту, а также объемов и стоимости услуг, оказываемых Исполнителю третьими лицами, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Исполнитель имеет право требовать увеличения установленной цены Договора, а при отказе Заказчика выполнить это требование – требовать расторжения Договора.
6.7. В случае нарушения Заказчиком условий Договора и оказания Исполнителем объема Услуг (выполнения работ), превышающего согласованный Договором, Исполнитель имеет право на компенсацию стоимости данных работ/Услуг. Стоимость дополнительного объема услуг рассчитывается на основании Прейскуранта ООО ______ – Услуги ____по СНГ (Приложение № 4 к настоящему Договору).
6.8. Порядок и сроки расчетов:
6.8.1. Заказчик перечисляет Исполнителю авансовый платеж в размере 40% от цены Договора по первому этапу Проекта в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, но в любом случае, не позднее _____ 2008 года. График дальнейших платежей по Договору указан в Приложении № 2.
6.8.2. Заказчик производит оплату выставленных в соответствии с п. 6.8.1 счетов в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ/Услуг по соответствующему этапу путем перечисления на расчетный счет Исполнителя соответствующей суммы.

6.8.3 Заказчик оплачивает счета Исполнителя путем перечисления причитающихся последнему в соответствии с настоящим Договором сумм на следующий расчетный счет Исполнителя:

ООО «______»

ИНН ООО "_____": __________

ЗАО КБ "________" в г. Москве,
ул. _______, д. ______________
расчетный счет: _______________
корр. счет: ____________________
БИК: _________________________

6.9. Днем оплаты счета считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6.10. В случае нарушения сроков оплаты счета по вине Заказчика, установленных настоящим Договором, Заказчик по письменному требованию Исполнителя выплачивает пеню в размере 0,04% от указанной в счете суммы за каждый день просрочки, но всего не более 5 % от суммы этого счета.
6.11. В случае нарушения срока, отведенного на выполнение работ по очередному этапу (Приложение №3 к Договору), по вине Исполнителя, Исполнитель по письменному требованию Заказчика выплачивает пеню в размере 0,04% от стоимости этапа за каждый день просрочки, но всего не более 5 % от стоимости этого этапа.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 Стороны возмещают друг другу убытки, причиненные прямым ущербом или гибелью материального имущества, если данные убытки явились результатом виновных действий Стороны, ее работников, представителей или субподрядчиков в ходе выполнения ими своих обязанностей при оказании Услуг в соответствии с настоящим Договором.
7.2 Возмещению, если иное не предусмотрено императивными нормами применимого права, подлежат только прямые убытки, возникающие в связи с предоставлением Услуг по настоящему Договору. Стороны, за исключением убытков, предусмотренных в п. 7.1 настоящего Договора, не несут ответственности за:
 упущенную выгоду;
 косвенные или сопутствующие убытки, неумышленно причиненные любым образом, даже если Исполнителю было известно о возможности таких убытков;
7.3 Если убытки одной из Сторон явились результатом виновных действий обеих Сторон, они подлежат возмещению в порядке, определяемом по соглашению Сторон. Возможные противоречия в этом случае разрешаются в порядке, предусмотренном в разделе XII настоящего Договора.
8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
8.1. Исключительные права на объекты Интеллектуальной собственности, которые могут возникнуть в соответствии с нормами законодательства РФ при выполнении работ/оказании Услуг по настоящему Договору (включая исключительное право на Программное обеспечение), за исключением Методологии, принадлежат Исполнителю. Исключительные права на Методологию (включая исключительные авторские и, если применимо патентные права, исключительное право на ноу-хау) принадлежат Заказчику. Кроме того, Заказчику предоставляется неисключительная лицензия на использование Программного обеспечения в соответствии с настоящим Договором..
8.2. Заказчик приобретает неисключительное право на использование результатов работ/оказанных Услуг по настоящему Договору на срок ____ лет с даты заключения настоящего Договора. Заказчик приобретает право изготовить копии материалов, включая Программное обеспечение - объектов авторского права Исполнителя, относящихся к результатам работ/оказания Услуг и указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, в объеме не более 1 (одной копии) для каждой компании, представительства или филиала компании, входящей в Группу компаний «______», и распространить соответствующие копии в указанном объеме исключительно среди компаний, входящих в Группу компаний «______», с обеспечением режима конфиденциальности, предусмотренного ст.ст. I и IX настоящего Договора.
8.1. Лицензионные права, передаваемые в соответствии с п. 8.2 ограничиваются территорией Российской Федерации и количеством автоматизированных машинных мест, указанных в Приложении № 1 к Договору.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в целях осуществления обязательств по настоящему Договору, рассматривается как конфиденциальная в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его окончания или расторжения и не должна передаваться третьей стороне без письменного согласия передающей Стороны. При реализации Исполнителем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ/оказании Услуг по настоящему Договору, Исполнитель обязуется удалить любую Конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Заказчика и/или любой структурной единицы Группы компаний «______», доступ к которой он получил в рамках заключения и исполнения настоящего Договора. При установлении режима конфиденциальности Стороны руководствуются действующим законодательством о коммерческой тайне.
9.2. В случае привлечения на основании п. 4.2 настоящего Договора Заказчиком внешних консультантов для осуществления экспертизы результатов работ/Услуг, выполненных Исполнителем по настоящему Договору, Заказчик в обязательном порядке предварительно сообщает сведения Исполнителю о консультантах (наименование компании/компаний и их юридические адреса) и обеспечивает соблюдение конфиденциальности в договорных или иных отношениях с ними, касающихся исполнения настоящего Договора.
9.3. Сторона вправе использовать полученную от другой Стороны Договора информацию лишь в целях исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
9.4. Документально подтвержденный реальный ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
10.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные действия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана письменно оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств, но не позднее 3-х (Трех) рабочих дней, и предоставить другой Стороне документы, подтверждающие факт наступления и ожидаемую продолжительность указанных обстоятельств. При этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х (Трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком или Исполнителем путем направления уведомления другой Стороне. В этом случае до расторжения Договора Стороны произведут взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до окончания исполнения Сторонами всех обязательств по Договору..
11.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Письменное уведомление о расторжении настоящего Договора должно быть направлено другой Стороне не менее чем за две недели.
12. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
12.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Стороны будут стремиться решать все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором или вытекать из него, путем двусторонних переговоров. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, будут рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы.
12.3. Сторона, которая намерена передать дело в Арбитражный суд, должна уведомить об этом, а также о предмете спора, другую Сторону в письменном виде за две недели до подачи исковых материалов в суд.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Заказчик не должен осуществлять действия, направленные на привлечение Персонала Исполнителя к работе у Заказчика с переходом к ним на работу в качестве штатных сотрудников или совместителями.
13.2. Исполнитель имеет право получить от Заказчика письменный отзыв о результатах проведенных работ/оказанных Услуг.
13.3. Положения настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только на основании письменного соглашения между Заказчиком и Исполнителем, оформленного как дополнительное соглашение к настоящему Договору и заверенного подписями уполномоченных представителей Сторон.
13.4. В случае отклонения от содержания и объема выполняемых работ, предусмотренных Приложением № 1, Стороны оформляют дополнение в виде отдельного дополнительного соглашения к настоящему Договору, при этом оплата будет производиться в соответствии с прейскурантом, указанном в Приложением № 4.
13.5. Настоящий Договор составлен в 2-х (Двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.6 Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор через пятнадцать рабочих дней после направления письменного уведомления другой Стороне. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается только по взаимному письменному соглашению сторон.
13.7 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. При этом Исполнитель вправе дополнительно требовать возмещения убытков.
13.8 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
13.9 Любая из Сторон имеет право незамедлительно расторгнуть настоящий Договор, направив другой Стороне письменное уведомление, в случае если другая Сторона допустит нарушение любого существенного обязательства и не исправит его в течение пятнадцати дней по получении письменного уведомления другой Стороны с требованием исправления.
13.10 Вне зависимости от положений, устанавливаемых п.13.6 и 13.8 Исполнитель вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Договор, направив Заказчику письменное уведомление, в следующих случаях:
 если Заказчик оспорит право интеллектуальной собственности или действительность каких-либо прав интеллектуальной собственности Исполнителя или его лицензиаров;
 если Заказчик окажется несостоятельным, если будет назначен администратор или управляющий его активов или предприятий или их части, если Заказчик заключит мировое соглашение с кредиторами, совершит иное аналогичное действие в результате своей задолженности или во исполнение судебного приказа или решения о ликвидации Заказчика.
13.11.В случае прекращения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ или Договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Исполнителем (Услуг, оказанных Исполнителем) Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Исполнителю произведенных затрат.
13.12. Любые уведомления, требуемые и осуществляемые в соответствии с настоящим Договором, должны оформляться в письменном виде и передаваться либо лично, либо направляться заказным почтовым отправлением или по факсу на имя контактных лиц Сторон.
13.13. Стороны имеют право изменять своих контактных лиц, незамедлительно уведомив другую Сторону путем направления письменного уведомления.
13.14. Если любая часть, любое положение или условие настоящего Договора, не носящее определяющего характера, будут признаны незаконными или не имеющими исковой силы, то это не затрагивает действительности и исковой силы любой другой части и любого другого положения настоящего Договора.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Приложение №1 «Результаты этапов работ/Услуг»;
- Приложение №2 «Продолжительность и стоимость этапов работ/Услуг»;
- Приложение №3 «План-график работ/Услуг».
- Приложение № 4 «Прейскурант ООО ______ – Услуги «___»
- Приложение № 5 Форма акта сдачи - приемки работ/Услуг
- Приложение № 6 Общие условия заключения сделок ООО САП СНГ

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

[Lilow]

Спасибо!

[Shkie-sama]

Коллеги, подошло мое время идти в ППС грохать чужой знак по неиспользованию. Кто может подкинуть совет, надо ли мне как-то готовиться к этому событию? Или просто заявить: так мол и так, провели ресечинг, нигде ни слуху ни духу, что товар с таким наименованием производится. Или там спросят какие конкретно способы ресечинга мы использовали? Я, собственно, дальше интернета как-то и не лазию...

И еще вопрос - могу ли я грохнуть знак, если после того. как мы подали заявку в ППС, правообладатель (ИП) подсуетился и сделал устаупку своему же юрику?

[Server]

Shkie-sama

Коллеги, подошло мое время идти в ППС грохать чужой знак по неиспользованию. Кто может подкинуть совет, надо ли мне как-то готовиться к этому событию? Или просто заявить: так мол и так, провели ресечинг, нигде ни слуху ни духу, что товар с таким наименованием производится. Или там спросят какие конкретно способы ресечинга мы использовали?

Не спросят - бремя доказывания - на владельце ТЗ (п. 3 ст. 1486 ГК). Подготовиться надо в том плане, что владелец может какой-нибудь липовый договор подряда соорудить или изготовить товар специально "по случаю" Вашего оспаривания. Надо это постараться распознать, требовать дополнительные доказательства использования...

И еще вопрос - могу ли я грохнуть знак, если после того. как мы подали заявку в ППС, правообладатель (ИП) подсуетился и сделал устаупку своему же юрику?

Имхо, грохнуть все равно можно. Отчуждение не равняется доказательству использования...да и подсуетиться им будет сложно - не так уж быстро эти договоры регистрируют

[Джермук]

И еще вопрос - могу ли я грохнуть знак, если после того. как мы подали заявку в ППС, правообладатель (ИП) подсуетился и сделал устаупку своему же юрику?

Уступка как юрфакт делу не поможет. Нужно фактическое использование (или фактические приготовления).

Сообщение отредактировал Джермук: 21 April 2008 - 19:18

[Zevs-05]

Здравствуйте. Небольшой вопрос.

Могу ли я в договоре об отчуждении права на получение патента на изобретение назвать авторов "Правообладатели", а другую сторону "Правоприемник"?

Ведь по закону исключительное право возникает у автора при создании изобретения, но с другой стороны исключительное право на него еще необходимо подтвердить получением Патента (так как в итоге изобретение может оказаться, например, непатентоспособным, и , соответственно, получается исключительное право ни на что).

В случае с договором об отчуждении патента все ясно, а тут возникли небольшие сомнения.

Ответы можно или нет желательно аргументировать ссылками на статьи ГК РФ. Если нет, то как иначе можно их назвать?

Заранее спасибо.

[ляля]

У нас они проходили как "Правообладатель" и "Приобретатель" точно, так как указано в ст. 1234 ГК РФ
Ведь лицензионный договор и договор отчуждения относится не только к патентам, но и любым другим объектам ИС, а там нет патентообладателей.

[pavelser]

Zevs-05
tlya

Пускай модераторы мне вкатят предупреждение, но объясните мне -
как наименование стороны в договоре влияет на действительность самого договора ?

Сообщение отредактировал pavelser: 21 April 2008 - 17:51

[ляля]

Никак, но назвать то их как-то надо?
Их можно назвать просто "Сторона №1" отчуждает, "Сторона №2" принимает....

[joniz]

Zevs-05, tlya
Можно. А еще можно назвать «Автор», «Изобретатель», «Создатель» передает право, «Приобретатель», «Получатель», «Страждущий» получает право и обязуется вознаградить.

[ляля]

Создатель и Страждущий - это сильно, точно на действительность договора повлияет

[Shkie-sama]

Спасибо большое!

[Zevs-05]

Всем спасибо.
Просто хотелось их назвать более соответствующим и подходящим словом. Вот и интересовался, как будет грамотнее. А то что назвать можно по разному и это никак не будет влиять на действительность договора и так понятно

[impressme]

Всем доброго вечера!

Может у кого-то есть судебная практика по ТЗ и недобросовестной конкуренции за 2008 год???
Очень нужно.... Диплому дописываю.


Хелп ми плиз! В)

[Server]

impressme
Несколько дел есть на сайте www.arbitr.ru Посмотрите те, где докладчиком выступала судья Моисеева. В Консультанте+ кое-что есть. А так...еще, конечно, практика по новому законодательству не накопилась. Заметил, что все решения 2008 года основаны на нормах старого законодательства, которое действовало до Нового Года.

[impressme]

Да, я тоже это заметила...
получается что эффективность действие нового законодательства пока никак проанализировать нельзя... слишком мало инфы либо нет совсем...



Добавлено в [mergetime]1208888442[/mergetime]
Whatever, Спасибо! В)

[Джермук]

Всем доброго вечера!

Может у кого-то есть судебная практика по ТЗ и недобросовестной конкуренции за 2008 год???
Очень нужно.... Диплому дописываю.


Хелп ми плиз!  В)

Дописывайте!

Прикрепленные файлы

•  ______________________24_01_2008_N_16843_07_________N__40_75.rtf   26.25К   186 скачиваний
•  ________________________________________________09_01_2008_N.rtf   57.28К   194 скачиваний

[Посторонний_В]

Уважаемые,
скиньте электронную версию статьи, буду премного благодарен:
Григорьев А.Н. Может ли географическое наименование стать товарным знаком? Журнал Интеллектуальная собственность. 1994. № 7-8.

И посоветуйте еще какую-нибудь литературу о Географических указаниях в пересечении с товарными знаками. Может другие статьи Григорьева, он много писал статей на эту тему...

Сообщение отредактировал Посторонний_В: 23 April 2008 - 18:02

[ляля]

Посторонний_В
Есть очень красивая книжка Владимира Евгеньевича Китайского "Правовая охрана народных промыслов и традиционных продуктов России" М.РГИИС.2006

Про НМПТ, в том числе и про ТЗ

[Посторонний_В]

tlya
Спасибо поищу.

В.Ю. Джермакян в книге "Теория и практика охраны в РФ названий природных минеральных вод..." ссылался на статьи Григорьева А.Н. А сейчас возражение пишу на уведомление о дискламации географического указания... готовлю аргументы

[ляля]

уведомление о дискламации географического указания

В этом Вам эта книга врядли будет полезна

[Джермук]

tlya
Спасибо поищу.

В.Ю. Джермакян в книге "Теория и практика охраны в РФ названий природных минеральных вод..." ссылался на статьи Григорьева А.Н. А сейчас возражение пишу на уведомление о дискламации географического указания... готовлю аргументы

Посмотрите на всякий случай пришпиленный файл.
Вот вот будет опубликовано.

Прикрепленные файлы

•  _______________3.doc   70К   462 скачиваний

[Lilow]

Подскажите, плиз!
Насколько корректно указан срок в договоре?
"1.1. Лицензиат передает Сублицензиату за вознаграждение право использования программ для ЭВМ путём воспроизведения (ограниченного инсталляцией, копированием и запуском указанных программ), в соответствии со спецификацией, приведенной в Приложении 1 к Договору (далее по тексту – «Спецификация Лицензий»). Указанные права предоставляются на территории России в пределах и на срок, предусмотренные соглашением компании–обладателя исключительных прав на указанные программы для ЭВМ - _________________(далее – «Правообладатель»), с конечным пользователем, приведенном в Приложении 2 к Договору (далее – «Лицензионное соглашение»)."