Сообщений в теме: 18

[julia_S]

Доброго дня суток всем.
В поиске перечитала все по теме "отказа".
В основном практика по п.2 ст 715 ГК, хотелось бы услышать мнения по п.3 этой же статьи.
Ситуация такова: Заказчик прислал письмо с отказом от договора по п.3 ст. 715 ГК РФ.
В договоре подряда (на разработку проектной документации) были конкретно прописаны сроки, но в связи с тем, что Заказчиком вовремя не предоставлялись сведения (исходные данные для проектирования) все сроки прошли (в договоре прописан пункт "переноса сроков", но доп. соглашения не заключали).
На момент получения письма об отказе договора, Подрядчик подготовил к сдаче "Предмет договора" + акты сдачи приемки, которые были отправлены почтой с описью и уведомлением.
В какие сроки с момента получения письма об отказе от договора - договор считается расторгнутым? Имеет ли право Подрядчик требовать оплату 100% по договору? либо по ст. 717 ГК РФ - требовать уплату "пропорциональной части работы", т.е. 100% (по мнению Подрядчика)?
очень интересно мение специалистов.

P.S. за месяц до «зловещего» письма об отказе было прислано письмо от Заказчика, дословно цитирую: «просим приостановить проектные работы по договору №2, до получения Технических условий и внесения корректировки проекта в техническое задание на проектирование.» - из этого следует, что месяц назад документация Заказчика устраивала.

[КряК]

Как же Вы работы то выполнили без указаний заказчика (тех задания).. получаться что рабоы выполнялись вами согласно Ваших какихто требований.. а не требований Заказчика.. и сие Ваша вина.. тех условия то согласно письма заказчика то хоть получили?.. в любом случае заказчик отказываясь по п. 3 715 должен был назначить срок для исправления.. это непременное условие реализации права заказчика в одностороннем порядке отказаться от договора..

[julia_S]

Требования к технич. решению определялось Техническим заданием (приложение к договору)
работа Подрядчика выполнялась согласно требованиям данного ТЗ, и схемы (утв. Заказчиком)
письма с замечаниями от Заказчика были, Подрядчик устранял все замечания в разумные сроки в соответствии с требованиями Заказчика.
Тех.условия, из-за которых приостановили работы, на само техническое решение не отражается.

[julia_S]

неужели нет мнений?? или нет специалистов??

[Капитон]

julia_S

просим приостановить проектные работы по договору №2, до получения Технических условий и внесения корректировки проекта в техническое задание на проектирование

А Вы не приостановили?

из этого следует, что месяц назад документация Заказчика устраивала

как раз наоборот

[boba]

Разумный срок для устранения недостатков Заказчик устанавливал?

[julia_S]

А Вы не приостановили?

дело в том, что на данном этапе документация была готова, ждали согласование с опред. структурами а после "получение Технических условий и внесения корректировки проекта в техническое задание на проектирование"

Цитата
из этого следует, что месяц назад документация Заказчика устраивала

как раз наоборот

почему?

Добавлено в [mergetime]1196148846[/mergetime]

Разумный срок для устранения недостатков Заказчик устанавливал?

нет.
только замечания

[Migran]

"В какие сроки с момента получения письма об отказе от договора - договор считается расторгнутым?"
Я полагаю необходимо руководствоваться положениями п.3 ст. 450 ГК РФ, согласно которым в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. Таким образом, договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от договора.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. N 104
Односторонний отказ заказчика от исполнения договора возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи 782 ГК РФ) не прекращает обязательства заказчика оплатить исполнителю необходимые расходы, которые он понес в счет еще не оказанных до момента одностороннего отказа заказчика от исполнения договора услуг.

"Имеет ли право Подрядчик требовать оплату 100% по договору? либо по ст. 717 ГК РФ - требовать уплату "пропорциональной части работы", т.е. 100% (по мнению Подрядчика)?"

Подрядчик в любом случае имеет право на получение вознаграждения за выполненную им до получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от договора работу. Кроме того, согласно информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. N 104
односторонний отказ заказчика от исполнения договора возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи 782 ГК РФ) не прекращает обязательства заказчика оплатить исполнителю необходимые расходы, которые он понес в счет еще не оказанных до момента одностороннего отказа заказчика от исполнения договора услуг. Указанное правило в равной мере можно отнести и на отношения сторон по договору подряда.

Более того, как мне представляется, заказчик не вправе был отказываться от исполнения заключенного между Вами договора по основанию, предусмотренному п. 3. чт. 715 ГК, поскольку в указанной статье речь идет: во-первых, о праве заказчика одностороннего отказа от договора в случае если во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, т.е. качесчтвенно, и во-вторых, перед заявлением отказа от договора заказчик обязан был назначить срок, в течение которого подрядчик должен был устранить допущенные недостатки в работе, и только в случае неустранения указанных нарушений в назначенный срок заказчик вправе одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
Исходя из Вашего обяснения такого рода письма не было. Было лишь письмо, которое никак не подтверждает ненадлежащее исполнение договора подрядчиком.
Поэтому основанием одностороннего отказа в данном случае могли служить положения ст. 717 ГК, а не 715 ГК.

[julia_S]

Migran, огромное Вам спасибо за подробное разъяснение
следовательно из последнего вывода - у подрядчика не было оснований расторгать договор по п.3 ст.715ГК, если оснований не было, то договор действует?
каковы наши (подрядчиков) стратегические действия на данный момент, при условии что документация отправлена почтой (заказ.посылкой + опись) и возможностью отказа от подписания актов Заказчиком???

[boba]

Разумный срок для устранения недостатков Заказчик устанавливал?
нет.
только замечания

Нет основания для применения п. 3 ст. 715.
Только 717.

каковы наши (подрядчиков) стратегические действия на данный момент, при условии что документация отправлена почтой (заказ.посылкой + опись) и возможностью отказа от подписания актов Заказчиком???

Ждать ответа Заказчика и в соответствии с мотивировкой отказа от принятия работ действовать.

[julia_S]

Ждать ответа Заказчика и в соответствии с мотивировкой отказа от принятия работ действовать.

в течении 15 рабочих дней (по договору срок для оплаты с момента подписания актов) если Заказчик не оплачивает нам работы, то мы как подрядчики - идем в суд? либо претензионный характер необходимо соблюсти?

[Migran]

"если Заказчик не оплачивает нам работы, то мы как подрядчики - идем в суд? либо претензионный характер необходимо соблюсти?"
Вопрос о регулировании спорных вопросов в претензионном порядке или нет должен решаеться исходя из положений заключенного между Вами договора, поскольку ГК РФ в данной ситуации, а именно по взысканию суммы долга по договору подряда, претензионного порядка урегулирования спорных вопросов не прусматривает.

[julia_S]

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами, а в случае невозможности разрешениея спора - в Арбитражном суде Пермского края.

вот так....

[boba]

в течении 15 рабочих дней (по договору срок для оплаты с момента подписания актов)

Допустим Заказчик Вам акты не подпишет. С какого числа будете отсчитывать 15 дней? Сказано у Вас в договоре что либо об одностороннем подписании акта? Т.к. законодатель предусмотрел одностороннее подписание акта только в строительном подряде.
И опять таки скорее всего Заказчик откажется с какой нибудь мотивировкой.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами, а в случае невозможности разрешениея спора - в Арбитражном суде

Переговоры это не есть претензионный порядок. Однако некоторые суды требуют показать им что до подачи искового переговоры осуществлялись.

[julia_S]

Допустим Заказчик Вам акты не подпишет. С какого числа будете отсчитывать 15 дней?

с момента получения Заказчиком документации (если они ее вообще примут) - в уведомлении будет прописана дата получения.

Сказано у Вас в договоре что либо об одностороннем подписании акта?

нет. ни слова

Т.к. законодатель предусмотрел одностороннее подписание акта только в строительном подряде.

про конкретно строительный подряд - я не знала, спасибо, что уточнили

[Migran]

"Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами, а в случае невозможности разрешениея спора - в Арбитражном суде Пермского края."
Действительно решение спорных вопросов путем переговоров не означает, что в договоре предусмотрен претензионный порядок урегулирования спора. Но при этом целисообразно, я согласен с boba, что желательно до обращения в суд направить контрагенту претензию.

[julia_S]

мне еще не понятно, что делать с письмом от Заказчика об отказе договора.
отвечать или нет на него?
либо вообще сейчас молчать, до истечения 15 дней?

[boba]

мне еще не понятно, что делать с письмом от Заказчика об отказе договора.
отвечать или нет на него?

Можно не отвечать, а можно ответить, что требую оплатить выполненную работу. Только не указывайте ему, что он по п. 3 ст. 715 не может расторгнуть, а то он установит срок для исправления.
Меня больше беспокоит эта фраза

по договору срок для оплаты с момента подписания актов

А Вы говорите, что будете отсчитывать "с момента получения Заказчиком документации". На каком основании?

[julia_S]

Можно не отвечать, а можно ответить, что требую оплатить выполненную работу. Только не указывайте ему, что он по п. 3 ст. 715 не может расторгнуть, а то он установит срок для исправления.

в принципе вместе с проектной документацией были отправлены доки на закрытие договора (акты, с/ф, счет) + письмо о том что работы выполнены, мы их вам направляем, просим оплатить работы.
поэтому я думаю, будем ждать реакцию Заказчика..

Меня больше беспокоит эта фраза
Цитата
по договору срок для оплаты с момента подписания актов
А Вы говорите, что будете отсчитывать "с момента получения Заказчиком документации". На каком основании?

а вот это даааа....
текст договора:

Заказчик производит оплату по факту выполненных работ на основании подписанного обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения счета-фактуры Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

является это уточнение по поводу с/ф основанием?