Сообщений в теме: 11

[Павлухин]

Были стороной госконтракта.
В срок не выполнили работы и от наших услуг отказались (устно)
Заказчик провел новый аукцион на остаток невыполненных работ.

Вопросы.
Разве мог заказчик провести новый аукцион на невыполненные работы, пока не расторг контракт с нами?
В настоящий момент судимся с Заказчиком, они пени хотят. Контракт до сих пор не расторгнут. До какой даты Заказчик имеет право считать неустойку?
Неустойка по контракту считается от цены контракта, а что говорит судебная практика, может быть о том, что неустойка считается от невыполненных работ?

Нужно ли нам расторгать контракт? или он уже прекратил свою силу?

Через суд Заказчик даже не пытается расторгнуть контракт.
Второй подрядчик (по новому конкурсу) доделал работы с дал их Заказчику, а Заказчик их оплатил. Но как? Разве он в казначейство не должен подавать документы по первому контракту (соглашение о расторжении)?

[Benificiar]

Проведение аукциона при действующем контракте недопустимо. Однако, признать этот конкурс недействительным нельзя, так как контракт заключен и все работы выполнены. Даже есть практика ВАС РФ по такому вопросу.

Контракт может быть расторгнут либо по соглашению сторон, либо по решению суда. Это императивная норма, так как фраза "по основаниям, предусмотренным действующим законодательством", указывает именно на то, что суд может расторгнуть только по этим основаниям. Даже, если в контракте предусмотрено право заказчика расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неисполнения исполнителем своих обязательств, то по мнению фас это также противоречит закону.

В соответствии со ст. 11 94-ФЗ Заказчик имеет право требовать неустойку только со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Порядок начисления неустойки устанавливается по соглашению сторон.

Мне кажется в Вашем случае необходимо обращаться в суд с заявлением о возмещении убытков в форме упущенной выгоды, но при этом вам придется доказывать, что вы реально могли исполнить свои обязательства.

[Server]

Павлухин
Тут есть общая тема по госконтрактам, а так, имхо:

Статья 9 Зна 94-ФЗ:

8. Расторжение государственного или муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 308-ФЗ)

[Павлухин]

Server
Benificiar
как ни просил народ дать ссылку на общую тему по госконтрактам, никто так и не дал, может вы дадите ссылку на тему?



Benificiar
то что Заказчик требует неустойку со дня, следующего за истечение срока контракта это понятно. По условиям контракта (нашего) срок контракта истекает 01.03.2009года.
Теперь же Заказчик взыскивает с нас пеню начиная с 02.03.2009 года и по настоящий день, типа пока не подписано соглашение о расторжении контракта, хотя по второму аукциону все работы доделаны еще в декабре 2009года. К нам он интерес потерял в августе, когда объявил второй аукцион на работы, которые мы не доделали.
Как определит/понять, до какой даты имеет право Заказчик в нашем случае считать пеню. Судья сказала что до тех пор, пока мы не расторгнем контракт (либо через суд, либо по соглашению сторон)

[местный]

Павлухин

Если довыполнение работ силами другого подрядчика сделало невозможным выполнение работ Вами, настаивайте на прекращении обязательств по ст.416 (невозможность исполнения).
Правда и это не застрахует Вас от предъявления требования Заказчиком о возмещении ему убытков, причиненных невыполнением Вами в срок работ.

[Павлухин]

местный
до какой даты они имеют право считать пени по нашему случаю. Пока контракт не будет расторгнут???

[Benificiar]

Действие старого контракта прекращается с наступлением срока, указанного в договоре, с момента вступления решения суда в законную силу, либо с даты соглашения о расторжении.

Лично я бы попробовал надавить на ст. 404 ГК РФ, потому что вы не исполнили свои обязательства по причине известности вам о выполнении данных работ другим лицом по просьбе заказчика.
Также можно попробовать применить ст. 330 ГК РФ с этого момента вы уже не несете ответственности за неисполнение своего обязательства, так как оно перешло к другому лицу и им уже исполнено. Но для этого нужно доказать, что именно такие работы были выполнены, которые указаны в вашем договоре.

Подумайте об иске о возмещении убытков.

Сообщение отредактировал Benificiar: 14 April 2010 - 16:49

[местный]

местный
до какой даты они имеют право считать пени по нашему случаю. Пока контракт не будет расторгнут???

ИМХО до даты выполнения работ привлеченным другим подрядчиком (Ваше обязательство прекратилось, видимо, все же с выполнением работ, а не с заключением с ним заказчиком договора).

ст.329 - акцессорное обязательство следует судьбе основного.
ст.396 - фактически у Вас имел место отказ кредитора от приемки исполнения с Вашей стороны. Поэтому на Вас осталась лишь обязанность по уплате неустойке, начисленной за период существования основного обязательства.

Также можете попробовать доказать, что заказчиком был заявлен отказ от исполнения договора подряда (его действия описываются п.2 ст.715 ГК РФ во всем кроме письменного отказа). В принципе, если был проведен конкурс, то была и публикация о его проведении. М.б. ее и рассматривать в качестве одностороннего отказа заказчика от исполнения Вашего договора подряда?
добавлено позже
хотя я забыл, что у Вас госконтракт (ограничение на односторонний отказ - ст.9 94-ФЗ), но попробовать стоит - тогда у Вас срок для начисления неустойки закончится раньше

Сообщение отредактировал местный: 14 April 2010 - 17:01

[Павлухин]

местный
Benificiar
спасибо, может быть дадите еще ссылку на основную тему по госконтрактам?

[Sania]

Тык

А еще есть поиск

[Павлухин]

Sania
спасибо, поискам искал искал, так ниче и не нашел.

[pkpr]

Уважаемые коллеги.Вопрос.
Умеет ли смысл заключать соглашение о расторжении госконтракта при наличии следующих обстоятельств:
- срок действия госконтракта истек;
- исполнения обязательств со стороны поставщика не было;
- оплата заказчиком не производилась;
- надобности в поставках уже нет.
Обязательно ли в такой ситуации выставлять пени за просрочку исполнения обязательств поставщику? Как, интересно, будет реагировать проверка ФАС, если пени поставщику не выставлять?

Сообщение отредактировал pkpr: 30 May 2010 - 23:11