Перейти к содержимому
  2. → Просмотр профиля: Темы: Concrescere

Concrescere

Регистрация: 18 Apr 2011
Offline Активность: Скрыто
*****

Мои темы

Поблажки для застройщиков

27 November 2025 - 00:12

В сети гуляет проект закона о внесении изменений в другой ФЗ о внесении изменений (такая вот матрёшка):

 
Вносится Правительством Российской Федерации
 
Проект
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
...
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства ...) следующие изменения:
...
 
2) дополнить статьей 18.2 в следующей редакции:
«Статья 18.2
...
2. С 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года в рамках исполнительного производства по исполнительному документу о взыскании с застройщика неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве, особенности применения которых установлены с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года, действует отсрочка до 31 декабря 2026 года. В этом случае обращение в суд с заявлением 
о предоставлении данной рассрочки не требуется. 
Положения настоящей части не препятствуют добровольному исполнению должником требований такого исполнительного документа досрочно.
 
3. По исполнительным документам, выданным на основании судебных актов, вступивших в силу до 2023 года включительно, о взыскании с застройщика неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве и законодательством о защите прав потребителей, предоставляется отсрочка их исполнения до 31 января 2026 года включительно. 
В указанных случаях обращение в суд с заявлением о предоставлении данной отсрочки не требуется. 
 
4. По исполнительным документам, выданным на основании судебных актов, вступивших в силу в 2024 и 2025 годах, о взыскании с застройщика неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве и законодательством о защите прав потребителей, предоставляется отсрочка их исполнения до 31 декабря 2026 года включительно, после указанной даты по таким исполнительным документам предоставляется рассрочка исполнения требований исполнительных документов, согласно которой погашение размера задолженности осуществляется посредством ежеквартальных выплат в равных долях в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года включительно. 
В указанных случаях обращение в суд с заявлением о предоставлении данной отсрочки и рассрочки не требуется. 
Положения настоящей части не препятствуют добровольному исполнению должником требований такого исполнительного документа досрочно.
 
5. Неустойка (штраф, пени), предусмотренная частью 8 статьи 7 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и частью 1 статьи 23 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», подлежащая взысканию за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с судебными актами, вступившими в законную силу в 2024 и 2025 годах, не начисляется за период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года включительно.
 

...

 

1. Похоже, в тексте опечатка, так как в пункте 2 (где срок до 31.12.2026) должно говориться про рассрочку, иначе он противоречит пункту 3 (в котором срок только до 31.01.2026). 

 

2. Относятся ли к мерам ответственности взысканные судом суммы "возмещения расходов на устранение недостатков объекта долевого строительства"? По идее нет. Но также ли на это смотрят авторы проекта закона?


Размер оплаты за выезд в заседание, если объявлен перерыв

03 June 2025 - 02:41

Условие соглашения с доверителем о размере вознаграждения сформулировано так:

 

"** 000 (** тысяч) рублей за каждый выезд в судебное заседание, включая назначенные судом беседы при подготовке дела и предварительные судебные заседания. Исполнение обязательств Адвоката по настоящему соглашению обусловлено исполнением Доверителем своих обязательств по предварительной оплате оказываемой по настоящему соглашению юридической помощи (встречное исполнение обязательств, ст. 328 Гражданского кодекса РФ). "

 

Суд объявил перерыв (на целый месяц). Соответственно, на сайте в карточке дела тоже будет фигурировать слово "ПЕРЕРЫВ". При этом Адвокат в этой сегодняшней части заседания продолжал отстаивать позицию доверителя: приобщил письменные возражения, в том числе кандидатуру своего эксперта ввиду грядущего назначения экспертизы по ходатайству противной стороны. В следующую встречу противная сторона, ознакомившись с интеллектуальной продукцией Адвоката, начнёт строить новые козни, и для Адвоката это будут новые затраты энергии на объемы работы, которых до сегодняшнего дня не существовало. 

 

Но формально получается, уже оплаченное заседание еще не окончено.

 

При этом в суд надо будет совершить еще один выезд.

 

Кто как решает вопрос с взиманием платы с доверителей в таких ситуациях?

 

Я считаю, что надо платить еще раз, поскольку оплачивается каждый выезд.

 


Обучение в военных учебных центрах (ВУЦ)

15 March 2025 - 18:21

В качестве предисловия: на мой взгляд, на конференции не хватает раздела "Военное право".

А тем для обсуждения много в этой сфере. Особенно после начала СВО в 2022 году.

 

 

Поэтому задаю вопрос в "Общих".

 

Согласно ст. 20 "Обучение граждан по программам военной подготовки в военных учебных центрах" Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 02.10.2024) "О воинской обязанности и военной службе":

 

"1. Гражданин, ... обучающийся по очной форме обучения в федеральной государственной образовательной организации высшего образования, ... вправе заключить с Министерством обороны Российской Федерации договор об обучении в военном учебном центре при этой образовательной организации по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения высшего образования  ... "
"2. Гражданин, заключивший договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, обязан непосредственно после получения высшего образования заключить контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, в соответствии с подпунктом "д" пункта 3 статьи 38 настоящего Федерального закона. В случае отказа от заключения контракта о прохождении военной службы гражданин возмещает в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи средства федерального бюджета, затраченные на его подготовку в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования. При этом указанный гражданин подлежит призыву на военную службу в соответствии с настоящим Федеральным законом."
 
Статья 38 "Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или по контракту" гласит:
 
"3. Первый контракт о прохождении военной службы заключается:
...
д) с гражданином, прошедшим обучение по программе военной подготовки в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования и поступающим непосредственно после окончания указанной образовательной организации на военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, - на три года или пять лет."
 
 
Как видно, если после обучения в ВУЦ отказаться от военной службы по контракту, то попадаешь на деньги, и деньги немалые.
 
Скрытый текст

 

Но в ВУЦ при одном московском вузе заверяют, что после его окончания студент не обязан служить еще 3-5 лет. Студенты только проходят в период обучения сборы 30 дней. А после диплома сразу зачисляются в запас. Но когда дают такие разъяснения, то при этом почему-то не дают студентам заблаговременно почитать условия проекта договора об обучении в ВУЦ (чтобы с юристом обсудить, например), то есть получается, что молодой студент должен будет только в момент предполагаемого подписания договора на обучение сразу всё увидеть и окончательно решить, подписывать или нет. Это, конечно, несколько напрягает.

 

Предполагаю, что союз "и" в предложении "вправе заключить ... договор об обучении в военном учебном центре ... и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения высшего образования " в ст. 20 вышеназванного закона означает, что не во всех случаях договор об обучении в ВУЦ включает в себя условие дальнейшей военной службы по контракту? И поэтому всё что говорится в этом законе, относится только к таким "сложным" случаям? А "обычно" после окончания вуза просто в запас зачисляются выпускники?


Электронный исполнительный лист

10 December 2024 - 01:00

Как складывается практика применения электронных исполнительных листов (ЭИЛ)?

 

На скриншоте ниже видно, что ССП может отказать в ВИП:

 

Прикрепленный файл  WhatsApp Image 2024-12-09 at 21.40.02.jpeg   91.08К   23 скачиваний

 

Здесь ИЛ был не в интересах самого материального истца. А если истец бы попросил суд направить ЭИЛ по его исковым требованиям, удовлетворенным судом, но ССП отказала бы в ВИП? 

 

 


Цифровой рубль

19 July 2023 - 23:59

Совет Федерации одобрил закон о цифровом рубле

Совет Федерации одобрил закон для введения цифрового рубля. Документ вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля, в том числе определяет его правовой статус и операций с ним, пишет «РИА Новости».
 
Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит Совет директоров Банка России. Также он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций.
 
Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.
 
Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года.
 
Госдума во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля. В законе закреплены такие понятия, как «платформа цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», «пользователь платформы цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)» и так далее. Уточнено определение «иностранная валюта» — под него попадает и национальная цифровая валюта, выпущенная зарубежными центральными банками.

 

 

 

  1. Конференция ЮрКлуба
  2. → Просмотр профиля: Темы: Concrescere
  3. Политика Конфиденциальности
  4. Правила конференции ·
  5.